...yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı, Yüklenici tarafından... ...temizlenmesinde meydana gelen gecikme sebebiyle 41 gün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 25/06/2021 olarak belirlendiğine... ...ödeneklerin revize iş programında sabit tutulduğu ve fiyat farkı hesabında mağdur edildikleri, Yönündedir.

Bu yapılmadığı takdirde namı hesabına yaptırılacaktır. ...işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir. Bağlantı görüşümüz 1 yıl süreyle geçerlidir.

...doğrultusunda yapıldığını, ancak sözleşme dışı iş olan bu kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan...

...Yapılacak İşlerde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uyacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin... ...Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir. ...Bakanlığı'nın görüşü alınarak idare tarafından süre uzatımına gidilebileceği anlaşılmaktadır.

Aynı Esasların “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının... ...kalemleri ya da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat... ...ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek dilimleri...

...oranında revize edilerek sözleşme tarihinden bugüne kadar geçen süreçte müvekkili firmaya eksik ödenen kısımların tespitiyle... ...hesaplanması gerekliliğinin vurgulandığını, bu fiyat farkı hesabına ilişkin düzenlemenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte...

...kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 7- İzinsiz devretme veya devir alma İle üç yıllık süre içinde başka bir sözleşmenin devredilmesi veya devir... ...haller olarak sıralanmış ayrıca maddenin devamında; “süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...

...mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır... Ancak söz konusu gecikme cezasının hesabında gecikilen edime konu kısım bedeli üzerinden bir...

...öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL’nin tazminine... İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak... Öte yandan, Daire Kararında yer alan kamu zararı hesabının 05.01.2018 tarihinde talep edilen 5000 litrelik...

...gerektiği, ayrıca cezai kesinti işlemi uygulanması ve havuz hesabından yapılan kesintilerin iadesi talebi de, yapılan kesinti... ...faaliyet gösteren ve tacir sıfatını haiz davacının, süre uzatımı için mücbir sebep olarak ileri sürdüğü...& ...için ise 594.528 euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'nin hak edişlerden kesinti...