...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken... Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş programı düzenlenmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılan ... ...kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralına...

iki ihale arasındaki fark , menfi zarar , menfi zarar hesabı , menfi zararın şartları ...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı...

...a1, a2, b1 ve c katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında sözleşmenin yürütülmesi... Anılan Esaslar’ın “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında...

...sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında... ...hallerde, Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin çalışmasına...

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen her gün için... ...belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. ...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

...tarihlerde TMA tabakasının yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen, … ...içinde bu iş kaleminden yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim tarihi … tarihine ertelenmiş...

...başvurularının esastan reddine karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir... ...gecikmenin telafi edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi hususu idareye...

...yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı... ...bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11...