YFK'dan Emsal Görüş: İdare Hakedişi Geç Öderse, Yüklenici Süre Uzatımı Alır Kamu ihalelerinde, idarelerin bütçe sorunları veya bürokratik gecikmeler nedeniyle yüklenici hakedişlerini sözleşmede belirtilen sürelerde ödeyememesi, sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Asfalt İşi Kışa Sarkarsa Süre Uzatımı Nasıl Verilir? Toplam süre uzatımı 270 gün olmuştur. Yapım işlerinde süre uzatımı hesaplamaları, özellikle idareden kaynaklı gecikmelerin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış sezonu) ile kesişmesi durumunda karmaşık hale gelmektedir.

Yüklenicinin Süre Uzatımı Talebinde Kritik Hata: Dava Neden Hukuki Yarar Yokluğundan Reddedildi? Yargıtay, Covid-19 mücbir sebebine dayalı süre uzatımı talebini, sözleşme süresi bittikten sonra dava açıldığı için hukuki yarar yokluğu gerekçesiyle reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.

Yoğun Kış Şartları Gerekçesi Süre Uzatımı İçin Yeterli mi? İdarenin Hatalı Süre Uzatımı Kararı ve Kamu Zararı Sayıştay denetiminde, bu süre uzatımının hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir. Verilen bu haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır.

Sayıştay'dan Yükleniciyi Koruyan Yorum: Gerekçe Yanlış Yazılsa Bile Başka Kurumun Gecikmesi Süre Uzatımı Hakkı Doğurur Yapım işlerinde yükleniciler, çoğu zaman iş sahibi idarenin değil, alanda çalışan başka bir kamu kurumunun (ASKİ, BOTAŞ, İller Bankası, TEDAŞ vb.) gecikmesi nedeniyle işlerini süresinde bitirememektedir.

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu hükme göre idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi halinde, yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir.

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu hükme göre idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi halinde, yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir.