gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının hesaplanması gerektiği yönündedir.

maddesi dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya sözleşmenin 34.

... tarih ve … sayılı dilekçe ile 30 günlük süre uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve davacı şirkete elden tebliğ edilen Manavgat Devlet Hastanesi ... ve … sayılı yazısı ile 10 gün süreli ihtarnamenin davacı şirkete gönderilerek, verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin 34 ...

Daha sonra iş bitim tarihi, ilave imalatlar gerekçe gösterilerek, 12.06.2013 tarih ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine ertelenmiştir.

Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim tarihi 13.09.2007 olarak kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007 olarak tespit edilmiştir.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” düzenlemesi, İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1.