...için idare tarafından gerekli ruhsatın alınmadığı, dava konusu işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur. maddesi uyarınca bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ Esas yönünden inceleme: Yüklenici ile idare arasında ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ... Çeşitli tarihlerde verilen süre uzatım kararlarıyla işin bitim tarihi ...

...reddine ilişkin kısmının onanmasına, mahkeme kararının dava konusu işlemin kısmen iptaline ilişkin kısmının bozulmasına, anılan kısım yönünden de davanın reddine karar verildiği (21.09.2021), temyiz sürecine ilişkin olarak Özkılıç Yapı İnşaat Taahhüt ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kurum yanında temyizde müdahil...

iddia yönünden incelenmesinden; Kanunlar bazen bir idarî işlemin yapılması için belli bir süre tespit etmiş olsalar da, bu müddet içerisinde söz konusu işlemin yapılmaması hâlinde daha sonra bu işlemin idare tarafından yapılıp yapılamayacağı, başka bir ifadeyle zaman bakımından yetki hususu o sürenin niteliğine göre belirlenir.

...tarihli dilekçesindeki sınırlama talebinin dikkate alınarak sadece yasaklama işlemi yönünden bir karar verildiği, ancak temyize konu mahkeme kararında bu sınırlama dikkate... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ödeyeceğinin kararlaştırılmadığı, davacı defterleri üzerinde yapılan incelemelerde de bu kalemler nedeniyle yapılan...

15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. ...yönleriyle gerek 100 sayılı (Asıl) İlamda gerekse de 214 sayılı Ek İlamda konunun esası yönünden yapılan açıklamalar doğrultusunda; zamanında tedbir alınmayarak imalat kusurlarının... maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; - 15.08.2012 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. ...yönleriyle gerek 100 sayılı (Asıl) İlamda gerekse de 214 sayılı Ek İlamda konunun esası yönünden yapılan açıklamalar doğrultusunda; zamanında tedbir alınmayarak imalat kusurlarının...

İdarece sözleşmede kararlaştırılan süreye uyulmadığından idarenin sözleşmeyi haklı olarak feshettiğinden söz edilemez. HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere; 1-Taraflar vekilinin istinaf başvurusunun esasa ilişkin sebepler incelenmeksizin usul yönünden KABULÜNE, 2-İstanbul 15.

...ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: ESAS YÖNÜNDEN: MADDİ OLAY : Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği'... hakkında bir (1) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiştir.