fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ...şartnamenin yukarıda değinilen hükümleri uyarınca fesih ihbarından önce 20 gün beklemek zorunda kalmış ve böylece...

Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...kusuru olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu, bu nedenle...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ...kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi içinde malda hata, ayıp veya eksiklik olması durumunda bunun yüklenici tarafından...

...değerlendirmesi; Sözleşme imzalandıktan sonra yer değişikliği ve işin süresinden önce tamamlanması kaydıyla işin süresinin değiştirilmesi...

nolu kararı) Zamanaşımı hak düşürücü süre olup, zamanaşımı süresinden dolayı hak talebinin mümkün olamayacağı.

...programına uymadığı, programın gerisinde kaldığı ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi...

...ya da doküman sunamadığını, bu nedenle davalının işin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

...yüklenici tarafından üstlenildiği, ilgili enerji idaresine süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan...