...altında fiyat farkı hesaplanamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç... Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

Hiçbir hak ve yetki, hatta yaşam hakkı dahi “sınırsız olmadığı” gibi, idarenin sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. idarenin takdir yetkisi , işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olması , mikro tünel yöntemi , projede değişiklik yapılması , projelerin uygulanması

Dolayısıyla ivedi olarak yapılması gereken bir ihaledeki teklif hazırlama süresi idarenin takdirine bırakılmış durumdadır.

Öte yandan, davacı şirket tarafından, ihale konusu işin süresinde bitirilememiş olmasının Kanun’dan faydalanmaya engel teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi olunmayacağının açıkça belirtildiği, bu konuda idarenin takdir hakkının bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır. ...alınarak görüş oluşturulamayacağı görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç...

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. ...gün içerisinde işe başlanılması ve iş programına uygun olarak işe devam edilmesi aksi takdirde sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47.

...incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği görülerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, işin gereği görüşüldü: Dava; davacıların 4735 sayılı... ...eklerine uygun hareket edilmesinin talep edildiği ve 10 gün içinde işe başlaması, aksi takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda işe devam...

.’nin yapısal değişikliği hakkında bilgi verildiği, işin devamı sürecinde sözleşmenin taraflarının idare ve yüklenici olsa da hattın sahibinin ... ...edemeyeceği iş ve zaman kaybına uğradığı, söz konusu 28 günlük sürenin bu duruma mukabil takdir edildiği, 15 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; İdarece yapılan değerlendirmeler...