… tarafından … tarihinde ... Söz konusu işin ihalesi … tarihinde yapılmış ve ihale … üzerinde kalmıştır. ...sözleşme bedelli …nde, sözleşmenin sonlandırılıp hesabın tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın... ...alınan şirketin … adresli olduğu, her iki fiyat teklifini onaylayan mali müşavirin … olduğu, …&

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi... ...dolayısıyla 16/09/2020 ile 11/01/2021 tarihleri arasındaki onay süresi ile bu projeye ait malzemelerin üretim ve tedariki...

...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin gerçekleştiği görülmektedir...

...değerlendirme süresi, şikayete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre... ...işlemlerinin gerçekleştirildiği, ancak 29.11.2021 tarihinde tasfiyesi tamamlanan yapım işi ile ilgili olarak ihaleyi yapan... Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

...bağlı olarak feshedilip tasfiye edilmesi veya devredilmesi gerektiği, oysa, dava konusu olayda davacının fesih talebine idarece onay verilmediği, feshin sözleşme hükümlerine göre yapıldığı, diğer yandan, işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı tarafça 21.1.2019 tarihinde 7161 sayılı Yasanın...

maddesinin incelenmesinden, 31/08/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanun'a göre ihalesi yapılan ve ... ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebileceği veya devredilebileceği; bu fıkra kapsamına girmekle ...

... artış olurunun imzalandığı ve 02/06/2021 tarihinde idaresince onaylandığı, 02/06/2021 tarih ve E.5525 sayılı yazı ile yükleniciye ... programından çok geride olduğu, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 01/09/2021 olmasına rağmen sahada yeterli çalışmanın olmadığının ... getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları”  

...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”, Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...

Devir tarihi, devir sözleşmesinin noterce onaylandığı tarihtir. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. ...ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.