...yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye...

...yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye...

...verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir. ...ertelenebilir…” hükmü, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk...

... Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ... çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ... grupları için, bu Esaslar’a göre ödenecek veya kesilecek bedeli ifade etmektedir.

...yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye...

...cetvelinde adet olarak tanımlandığı, işe ait birim fiyat teklif cetveli ve teknik şartnameler dikkate alındığında, ön... ...süre uzatımı verilmesini talep ettiği, İdaresince, talep edilen günde slaç aktarımı yapılacak tankın bildirildiği... ...yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir...

...indirilen işe ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin 28/08/2018... ...onaylandığı, Bahse konu işin sözleşmesinde; birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve sözleşme tutarının % 52,14... ...yazı ve eklerinin ön incelenmesinde, eksik olduğu tespit edilen belgeler 19/02/2021 tarih ve 320828 saylı yazı ile...

...altında alacak hakkı bulunmamakta olduğunu, dava konusu edilen sözde alacak ile ilgili olarak ... ...davalı idareye, idarenin kendisine uygulamış olduğu sözleşme bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35 TL... ...hak edişler ve ödeme başlıklı yedinci bölümünde teklif birim fiyat sözleşmeler için öngörülen usûl ve...

...uygulanması aşamasında hukuki sorunlara neden olacağı ve teklif vermeye engel bir durum oluşturduğu, .. ...ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye... İtirazen şikayet başvurusuna konu edilen Sözleşme Tasarısının 12.1’inci maddesinde, ödemelerin...

... bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları için bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, Güncel endeks veya fiyatının; Sözleşme hükümlerine göre ... çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ...