GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: İlamda tazmin hükmü, “. ...Sözü edilen pozların, fiilen gerçekleşen ahşap kaplama imalatının yapım şartlarını ve teknik özelliklerini birebir karşıladığı hususunda hiçbir değerlendirmeye yer verilmemiştir... ’in “İlam hükmünün tasdiki gerekir.” şeklindeki azınlık görüşüne karşı) oy çokluğuyla, karar verildi.

...ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE: ESAS YÖNÜNDEN: MADDİ OLAY : 25/02/2020 tarihl ve 31050... ...bütünsellik arz edecek şekilde yapılması zorunluluğunun yapım yöntemi açısından özel teknik gerektirdiği ve özellikle Bursa ilinde açılan ve şehirdeki hastaneleri aynı yerleşkede...

...değinilerek, İnşaat, Makina ve Elektrik mühendisleri ile mimardan teşekkül ettirilen yapı denetimi yapılan bir iş’de, her branştaki teknik personelin geçici hakedişleri imzalaması gerekip gerekmediği hususunda Kurul görüşünün talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir.

...yüklenicinin sorumluluğunda olup olmadığı hususunda oluşan tereddüt hususunda Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin talep olunduğu anlaşılmaktadır. ...kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak...

...alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç... (Yüksek Fen Kurulunun 22.10.2020 tarih ve 2020/162 sayılı görüşü) Söz konusu işin IV.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ … Sorumluluk Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye Başkanı Dr. ...bilgisinin olmasının mümkün olmadığı, Zira belirtilen işlerin, mesleki uzmanlık gerektiren teknik işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin...

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Konunun Esası Yönünden İnceleme: Temyize konu işbu ilam maddesinde tazmin... Tekniker), Gerçekleştirme Görevlisi … ( (Tekniker) Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri: … (Tekniker-Aynı zamanda Kontrol Teşkilatı görevlendirmesinde de adı geçmektedir.),

İlk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç. Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir.

Davalı İdare tarafından görüş alınması için yazılan yazıya verilen cevabi yazıda; arazi üzerinde Manisa 1. Burada akdi bir borcun ihlali ve teknik anlamda bir kusur bulunması şart değildir (Turgut Uygur, Açıklamalı-içtihatlı Borçlar Kanunu 7.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 64 sayılı İlamın 13. ’un aşağıda yazılı karşı görüş gerekçelerine karşı ) oy çokluğuyla, karar verildi. ...esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel...