...1003-Çaplanmış moloz taşı ile kargir inşaat yapılması” ve “KGM/17.031/K-Ocak taşı ile çaplanmış moloz taş inşaatı” imalatları ile aynı teknik şartlarda yapıldığı, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (UİGŞ)’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesi hükümleri doğrultusunda, 2018 ihale...

...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında... 12.3.İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.”,

Aynı şartnamenin 20. O halde mahkemece yapılması gereken iş, yeniden oluşturulacak konusunda uzman ikisi teknik, diğeri yorumda yardımcı olmak üzere hukukçudan oluşturulacak üç kişilik bilirkişi...

… Üniversitesi Rektörlüğü’nün (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 13/05/2022 tarihli ve 264938 sayılı yazısı ve eklerinde özetle... ...değerlendirmesi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; transformatörün bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 21 inci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre belirlenmesi gerektiği...

Mahkemece mahallinde yapılan keşif sonucu alınan teknik raporda, temel malzemesi kalınlığının yetersiz bulunması nedeniyle yüklenicinin... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43.

...için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işin tamamlanması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

...fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak da belirlenebilmektedir... ...ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgelerin idari şartnamede açıkça belirtileceği, fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi... ...esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “( ...yükleniciye tesliminde gecikme olması veya uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana...