...uyarınca yükleniciye verilmesi gereken görsel ve teknik bilgilerin verilmemesinin taraf yazışmaları ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak işin toplam süresine etkisi saptanıp, davacının ne kadar süre uzatımına hak kazandığı ve kazandığı süre uzatımına göre işin teslimi gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak...

İşe ait Özel Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde; … 6-Özel teknik şartname, 7-Genel teknik şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer ekler.” , ...çıkan malzemenin fen ve sanat kurallarına göre geri dolguya uygun vasıfta olmadığının tespit edilmesi halinde nitelikli malzeme ile geri dolgusu yapılmasının da sözleşme bedeline...

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...Hastanesi’nde “Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” işi olduğu, Teknik Şartname’deki düzenlemelerden yemeğin idarenin mutfağında üretileceği, ayrıca...

... esas proje içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin %10’una kadar oran ... makinalarının çalışamadığının işte gecikmeye etki edip etmediğinin idaresi tarafından tespit edilmesi, gecikme olması durumunda gecikilen süre kadar süre uzatımı verilmesi gerektiği ...

6) Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi nitelikleri ve sayısı aşağıda verilmiştir. ...belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

...işte; sözleşme ve eki ihale dokümanları olan, uygulama projeleri, mahal listesi, özel teknik şartnameler, varsa açıklamalar ve diğer ekler esas alınarak, Yerinde fiilen yapılan iş kalemi miktarı/metrajları ile yapılmayan iş kalemi miktarı/metrajlarının tespit edilmesi, diğer taraftan, bu iş kalemlerine itibari birim fiyatlar belirlenmesi, bu...

...sebebiyle zarar görecekleri, İller Bankası ve firmalarının bilgisi ve onayı olmayan, teknik bir zorunluluk ortaya konmaksızın İdaresinin aldığı bu kararın sözleşmeye aykırı... Yapılan açıklama ve tespitler karşısında idaresinin yaptığı proje değişikliğinin mevzuatına uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

...sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit edileceği hakkında ilgi yazınızla Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir... Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

Sonuç olarak, yeni fiyat tespitinde önceliklerin dikkate alınması önemli olup bunun yanında önemli bulunan diğer bir husus fiilen yerinde yaptırılan imalatın teknik uygulama şartlarını tarif eden bir fiyat tutanağı ve analizinin taraflarca ortaya konulması ve...

“Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. ...verilmiştir A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.