...yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş makinelerinin eksik olduğununun, şantiye kurulmadığının, teknik hiçbir personelin olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün olmadığının...

maddesi kapsamında yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen demostrasyon işlemi neticesinde Teknik Şartname’ye aykırılık tespit edildiği gerekçesiyle Akgün'ün teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı yolundaki dava konusu Kurul kararında...

İhtiyacın doğru bir şekilde tespit edilmesi, 2.2. İhtiyaç konusu alımın niteliğinin doğru tespiti, 2.3. Teknik şartname hazırlanması, 2.4. Söz konusu danışmanlık hizmet alımı işinde “teknik şartname hazırlanması” da iş kalemi olarak belirtilen bir diğer unsurdur.

Bu tespit ve hükümler birlikte dikkate alındığında, kumlama yapılan tankın yüzey tuzluluk değerinin teknik şartnamede belirtilen teknik şartları sağlamadığı idaresince tespit edildiğinden, onayı döneminde, yapılamayan kumlama imalatı için süre uzatımı verilemeyeceği gerektiği değerlendirilmektedir.

...inci maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici 8 inci maddesinde “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından...

...maddenin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü” başlıklı Geçici 8’inci maddesinde “(1) E-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularına ilişkin gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Kurul tarafından alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler bakımından...

Somut olayda; kontrollük ve denetim işi bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana gelen teknik ve fiili tespitlere dayalı zarar ve ziyandan, imalatların her safhasında yapı kontrol hizmetini yürüten, hakedişleri düzenleyip imzalayan müşavir firmanın (Danışman firma...

dolgu imalatı , ihale dokümanını oluşturan belgeler , mahal listesi , pursantaj , sözleşme bedeline dahil gider , teknik şartname , uygulama projesi

İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. şantiye şefi , teknik personel , teknik personel cezası , yüklenici

Kaldı ki söz konusu madde sözleşme yılı fiyatı tespit edilemeyen iş kalemleri için geçerlidir.