...Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik ve peyzaj imalatlarının tamamlandığının tespit edilerek geçici kabul komisyonunun enerji temin edildikten sonra oluşturularak kabul... İşe ait Sözleşme eki Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi’nin “GENEL ŞARTLAR” başlığı altında; “ENERJİ TEMİNİ VE SAHA ELEKTRİK...

Elektrik Teknikeri …, Tesisat Teknikeri …’dan sadece … ve Dr. ...kaçına tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmadan geçici kabulün gerçekleştirildiği Tespitlerine binaen, -

Süre uzatımı sonrasında onaya sunulacak olan revize iş programında ise Kontrol Teşkilatı tarafından tespiti yapılmış olan bu miktarlar verilen süre uzatımı kadar ileri tarihe ötelenecektir.(işin teknik koşullara göre gerçekleştirilebilme sıralamasına uygun olacak şekilde)”.

...sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır... ...yer alan “iş programının sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak...

...başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. ...temin “bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilere teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği usul” olarak tanımlanmış...

Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına yazılan 19.10.2016 tarihli dilekçede ise firmanın Ekim ayı... Bu bağlamda, sorumluların görev alanı ve görev süreleri ile ilgili iddiaları da dikkate alınarak sorumlulukların yeniden tespit edilmesi gerekmektedir.

...ne yönde etkilediği, sözleşmenin devam etmesine engel olup olmadığı hususunda idare teknik heyetince Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmak üzere hazırlanan idare görüşünde... ...sözleşmenin ön görülmeyen fiyat artışlarından subjektif de olsa %15 etkilendiğini tespit ettiğini, davacıya göre bu oranın %32 civarında olduğu, nitekim kendilerinden sonra...

...yürütülmesi sırasında; sözleşmesine göre düzenlenen iş programında 2021 yılı ödeneğinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır... ...başlanacağı, işe ait sözleşmenin 12.1 inci maddesinde yer alan “imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle gün bazında...

ve Hma Teknik Kanal Gör. İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.