anahtar teslimi götürü bedel , moloz nakli , teklif bedele dahil mi , temel kazısı , Yeni birim fiyat

...çalışmalarına katılmaması halinde bu durumun ayrıca tutanakla tespit edilmesi gerektiği, Buna göre, Kazı ile ilgili olarak, inşaat mahallinde uygulama projesi temel alt kotuna ulaşan bir adet baret kazısı yaptırılarak makinanın çalışma saatlerine karşılık gelen kazı miktarları ile makine ve imalat girdilerinin (işçilik, yakıt, bentonit vb...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel endeks olarak 2020 Temmuz ayına ait endeksin alınması gerektiği, Yönündedir.

fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi

...şekilde 11.04 Pozunda “Granüler dolgu imalâtı” yapmadığını; yapılan tüm imalâtın, sözleşmenin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.01 Poz nolu “Tesviye ve Temel Kazısı imalâtı” kapsamında kaldığını ve davacının ihtirazi kayıt koymaksızın imzalayarak kabul ettiği hakedişler karşılığı düzenlediği faturalarla tüm imalât bedelinin...

Davacının temel kazısında önceden öngörülmeyen büyük miktarda yeraltı sularının ortaya çıkmış olmasının yol açtığı iş ve maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 365/II.

...gerekmesi halinde, yapılacak proje tadilatından dolayı gereken her türlü ilave imalatın yapılması, 14.160040~45 pozlarına uygun temel kazısı ve projesinde belirtildiği şekilde 15.140/İB-6e pozuna uygun kırma taş temel dolgusunun yapılması, Y.16.050/13 pozuna uygun C16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi, Y.21.001/03-04 pozlarına...

fiyat farkı , gıda ürünleri , güncel endeks , hizmet alımı , temel endeks , Yemek alım ihalesi