...ile herhangi bir “süre uzatımından” söz edilemeyeceği, diğer taraftan işin süresinde tamamlanmamasının yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idaresince verilen sürenin işin en geç tamamlanabileceği tarihi belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi...

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ...allerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye...

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı suç işlediği anlaşıldığından, sanık hakkında Mahkememizin... ...kararıyla hüküm giyme durumunun varlığı nedeniyle ihale dışı bırakılma ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi müeyyidesinin uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı...

maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. maddesinde ise yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak, kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır.

Bu durumda zamanaşımının başlangıç tarihi 26.12.2011 olup bu tarih başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır.

Hukuk Dairesi'nce davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

...teslim etmesine rağmen idarenin herhangi bir sebeple söz konusu kit veya malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından dolayı şartsız ve koşulsuz olarak yükleniciden yenisi...

...Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle davacı şirketin 4734 sayılı Kamu... ihaleye katılamayacak olanlar , sosyal güvenlik prim borcu , taahhütname , teminat gelir , teminat irat , vergi borcu , yasaklılık

maddesinde düzenlenen teminat mektubunun gelir kaydedilmesi koşulları oluşmadığından davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir. ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

...taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle 13.09.2010 tarihinde sözleşmesinin feshedilerek teminatının Hazine'ye gelir kaydedildiği ve buna ilişkin olarak davacı ile sözleşme...