2.Dava dilekçesinin dava konusu kısmında ise talep; “Fesih ihbarnamesinin... ...getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının... ...davalı idare ve tabur komutanlığının çalışmaları engelleyici tutum takındıklarını, bu...

...işlerin işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin tümünü... ...noktalarda, farklı aralıklarla toplamda 4,4 km’lik kısmında palplanş çakılamamış, İksa Tespit... Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •

...şartlar, d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları, e) İşe başlama... ...kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye... ...Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten...

...günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye... ...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen... ...teşkilatı ile BOTAŞ arasında yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56 gün olmak...

...Ortaköy yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden üstlendiğini... ...müvekkilinin üstlendiği işin %86,35'lik kısmını tamamladığını, 4735 sayılı Kanun... ...kesilmiş olması gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın bu haliyle...

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Dilovası İlçesi ve Gebze... maddesinde de bu hususa yönelik açıklamalara yer verilmiştir. ...Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” kısmında “…ŞENOL ÜÇÜNCÜ, 413****

...Kanunu’na göre 03/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini... ...yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen...

...firmanın asgari düzeyde makine, ekipman ve işçilik maliyetleri nedeniyle maddî olarak zor durumda... ...safhasında mevcut olan eksiklikler sebebiyle belli bir kısmının devam etmesi mümkün görünmeyen bir... ...teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer tesliminin ardından şirket tarafından şantiye...

...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama projesinin... 60,3 luk ödeme yapıldığı, bu tutarın % 20,8 inin ihzarat malzemesine karşılık,  % ...hesaplanan fiyat farklarında, An tutarının bir kısmı için, güncel endeks olarak EYLÜL 2020...

...çalıştığının anlaşıldığı, ancak savunmalarda elektrik teknisyeni çalıştırıldığına... ...nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu... ...hükmünü; işin kendi mesleğine ilişkin kısmında o kısmın gerçekleştirilmesi için gereken süre...