...çit ile çevrilmiş çeşitli demir işlerinden imal edileceği belirtilen sundurma planda görülmekte... ...ihale edilerek, 04.06.2016 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...sundurma yapılacağının belirtilmiş olması; bu kısmın üzerinin çatı ile kapatılacağını...

metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ……… malzeme teslim tutanağı , yapılan işler listesi , yeşil defter

...Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel kısmına ait inşaat ve... ...tutanağında yer alan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ait 8 adet anlaşmazlık konusu hakkında... ...DEĞERLENDİRME: İdare yazısının talebe ilişkin kısmında “Kurulumuz görüşünün” talep...

Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir. ...attığının görüleceği, 21.10.2015 tarihli teslimata ilişkin eksik kesilen cezanın tamamlanmasına...

...ödenmeyen iş bedelinin 1.597.594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle... ...simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini üstlenmiştir. ...maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen...

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması, (. tarihli, taşınmaza ait satış ve teslim protokolünün ... Bu onay belgesinin “olur” kısmının Bölge Müdürü … tarafından ...

...göre ihale edilerek, 07.01.2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanmış... ...değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini...

...anlaşılacağı, Her ne kadar sözleşmede, sehven “teslim edilmeyen miktarın binde biri oranında ceza... ...Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10... ...kararı) Gecikme cezasının geç teslim edilen kısmın bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği... gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı

...bağlanan yapım işlerinde, sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yapılan proje... ...ağırlık katsayıları anahtar teslimi götürü bedel kısmı için ayrı, birim fiyatlı teklif kısımlar... ...birim fiyatlı kısmı için teklifinde yer alan imalat fiyatının, anahtar teslimi bedel kısmında...

Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Konya Meram Devlet Hastanesi... ...konu iddiaları doğrultusunda ihalenin 2’nci kısmına yönelik inceleme yapılmıştır.