...imzalamaya davet edilmeleri ve sözleşmeyi imzalamamaları sebebiyle geçici teminatlarının gelir... ç) Teslim edileceği yer: Fen İşleri Müdürlüğü...

...konusu usul hatasından dolayı firmalarının maliyet hesaplaması yapmasının mümkün olamayacağından... ...miktarını gösterir cetvel” başlıklı Ek-2’nci kısmında; gramaj listesinin aşağıdaki şekilde...

...işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen... ...hafta sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği anlaşıldığından...

...Silaj Makinesi ve Ataşman Alımı İşi”nin firmaları üzerinde bırakıldığı, kendilerine EKAP... f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü...

...işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen... ...hafta sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği anlaşıldığından...

...yapılması gereken sahada başka yüklenicilere de yer teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını... ...tutanaklarda bitirilemeyen ve başlanamayan imalatların tespit edildiği, bu durumun davacı...

...Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli İl... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...koşulları ve idarece belirlenmiş yaklaşık maliyet esas alındığında son derece düşük... ...tablosunda “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” kısmının altında İdari Şartname’nin 7.5...

Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. ...yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır... ...İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...yeri teslim tutanağı ile 17.6.2008 tarihinde teslim edilmiş, 25.06.2008 tarihinde fiilen işe... Bu nedenle müsbet zarar üzerinde de durulmalıdır.