Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucu; anılan işte, iş yeri tesliminin 17.05.2018 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 gün olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin 15.12-01.04 tarihleri arası olduğu, Fen İşleri Müdürlüğünün 18...

...nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan 2021 yılı sözleşme ödeneğinin 2022 yılına aktarımı konularında anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 takvim günü, işin ilk bitim tarihinin 14/03/2022 olduğu, Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2021 Yılı için (24.731.980,00 TL), 2022...

ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin 29 ... ulaşım koşullarının mücbir sebep olarak değerlendirilerek, yukarıda sözü edilen ihalenin süresinin uzatılıp uzatılamayacağı hususunda Kurum görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir ...

...Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle davacı şirketin 4734 sayılı Kamu... ...Davacılar tarafından,şirket yetkilisinin hem sözleşmeyi imzalamak hem de ihale konusu cihazı teslim etmek amacıyla 08/09/2011 tarihinde geldiği, 4734 sayılı Kanun'un 10.

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; Adet... Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

...yönünden reddedildiği, ancak bu hususun mevzuata aykırı olduğu, idareye şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı, Firmanın temsilcisi olarak teklifi imzalayan Şenol Üçüncü’nün... f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Dilovası İlçesi ve Gebze İlçesi sınırları içerisinde idarece...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Selçuklu Belediyesi Stadyumu / Konya” düzenlemesi yer almaktadır. ...kontrolünde görevli olan kontrol teşkilatının 29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan süslemeleri sayısının...

… TEMYİZ Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur. maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı hakkında şartnameye atıf yapılmıştır.

... uzatımı ile ilgili olarak; İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinden; İşyeri tesliminin 09/05/2018 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre işin bitim tarihinin 09/11 ... 2020 tarihli ve 43662 sayılı ile 18/11/2020 tarihli ve 45642 sayılı yazılarında; işin süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici ...