... 2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin 17/04/2018 olduğu, işin devam ... 18/04/2018 tarihinden itibaren 76 takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı ...

Yüklenici her ne kadar meslek oda belgesini diğer evraklarla tarihi uyumlu olacak şekilde idareye sunmamış olsa da savunma eki belgelerden teknik personelin yer tesliminden itibaren işin başında bulunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşıldığından gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış ve … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri...

m miktarında satın alındığı ve alınan malzemenin 26.12.2017 tarihinde Kurum deposuna teslim edildiği görülmüştür.

...geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 05/09/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme...

...özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 28/01/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi...

Söz konusu yapım işinin sözleşmesi … tarihinde imzalanmış olup … tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

… 01/12/2021 tarihli ve 25762 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/02/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…

...ile bu mahallin montaj yapılabilir hale gelmesinin 18.08.2011 tarihinden sonraya kaldığı, bu nedenle, montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu...