...Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 09/10/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/12/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yeni Kampüsünde Altyapı ve Çevre ve Düzenlemesi ile Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Uygulaması Yapılması...

İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. denilmektedir.

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır. tarihinde ...

...konusu esasların 7’nci maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre uygulama ayındaki puanı ile ihale tarihindeki puanı arasındaki farktan kaynaklanan fiyat değişimlerinin fiyat farkı olarak ödenmesi ve kesilmesi gerektiği, 365 günden sonraki teslim edilen hizmet için fiyat farkının hesaplanacağına yönelik doküman düzenlemelerinin mevzuata uygun...

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 09.07.2014 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. Bakılan davada, davacı şirket tarafından üstlenilen 12 kalem tıbbi sarf malzemesi alımı ihalesi sonrasında davacı tarafından teslim edilen malzemelerden, 11.

... 2012 tarihi itibarıyla 30 (otuz) gün cezalı ek süre verildiği ve bu sürenin 10/06/2012 tarihinde sona ereceği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın ... güvenliğinde kullanılmak ve acil olarak teslim edilmek üzere verilen araç siparişlerinin teslim zorunluluğunun, 4735 sayılı Kanunun 10.

Sözleşme konusu işin tamamlanarak montajın 04.04.2014 tarihinde yapıldığı ve devreye alındığı geçici kabul tutanağından anlaşılmaktadır. maddesindeki düzenlemeye göre işin teslimi gereken tarihte tamamlanıp teslim edilmediği ve işletmeye alınamadığı anlaşılmaktadır.

Dava; davacı şirket tarafından 02.02.2009 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ile imzalanan Çeşitli AD. Teknik şartnameye aykırı mal teslim edilmesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...sözleşme gereğince altmış gün içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmediği, ek sürede teslim edilen malların teknik ve idarî şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının...

...15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ...Sürgü” teslimi işinde idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi...