...incelendiğinde; Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, şehir merkezi üst kat, Akarca ve Sığacık terfi istasyonlarındaki pompaların uygulama projelerinde yatay milli olarak gösterilmesi sebebiyle, bu pompalar yerine dikey milli pompa yapılması halinde iş artışı talep etmesi üzerine...

Davalı şirketçe bu tarihten itibaren ilki 15, ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006 tarihi olmaktadır. ...davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme talepleri yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

İdare öncelikli edimini ifa ettiğini ispat edemediğinden, yüklenicinin işi süresinde teslim etmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulayamaz. ...düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne, fazlaya ilişkin istemin...

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. Ayrıca teslim alınan araçlarda teknik şartnamede belirtilen avadanlık, çeki demiri, tente, kabin vb.

...hareket etmediği anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 4735 sayılı... ...günü, işin bitim tarihinin 28/12/2013 olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin geçerli bir gerekçesi...

.) işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda, sözleşmenin feshi yerine tasfiyesinin gerekeceği, nitekim taraflar arasında imzalanan 24/07/2013 tarihli Tasfiye Durum...

...üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/63 D. uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan güne iş günü olarak işin süresi eklenmelidir.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 24/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Menderes Öğrenci Yurdu Onarım” işinde... ...merdiveni imalatının “Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” iş kaleminden olması, birim fiyatının ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi...