İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri tesliminin 21.02.2013 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

Sorgu konusu olayda, 08.02.2021 tarihinde akdedilen Sözleşme uyarınca iş yeri tesliminin 15.02.2021 tarihinde yapıldığı ve işin fiilen anılan tarih itibariyle başladığı, bu kapsamda 60 günlük süre öngörülen İş için Sözleşme uyarınca bitiş...

...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan...

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucu; anılan işte, iş yeri tesliminin 17.05.2018 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 gün olduğu, fen noktasından çalışmaya ... mücbir sebebe ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı, tüm bu hususlarla birlikte işyerinin İnşaat All risk sigortası ile sigortalandığı ancak sigortadan herhangi bir bedel talep ...

İş yeri tesliminin 29/09/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün olduğu, mimari uygulama projesinde ise teras çatı imalat açılımının verildiği, yaklaşık maliyet pursantaj...

...Şartnamesinde yer alan sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün...

...süre uzatım isteminde ve ikinci defa süre uzatım isteminde davacının % 51 ortak olduğu, işin sadece % 23'lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün süre içerisinde taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından % 50'den fazla hisseye sahip olan davacı K1'in ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde...

...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan...

Diğer bir ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme-işçilik hariç) yeni birim fiyatı, yerine yerleştirme işçilikli teklif birim fiyatından daha yüksek olarak tespit edilmiştir.