-Atış Poligonu yapım işini 33.462.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedelle üstlenmiştir. Davacı davasında, sözleşme konusu işin yapılacağı yerin zemin yapısının ihale aşamasında tespit edilen zemin yapısından oldukça farklı... maddede de belirtildiği gibi anahtar teslimi götürü bedellidir.

... davacının, 07.09.2008 tarihinden itibaren kira almaya başladığını; davacının edimini yerine getirmesi hâlinde tüm sürelerin 30.03.2008 tarihi itibariyle sona ereceğini ve 01.04 ... kaynaklanan ve işin geç teslimi nedeniyle oluşan cezai şart, 8.000,00 TL'si işin geç teslim edilmesi nedeniyle oluşan zarar.

... bedelsiz olarak düzeltmek veya değiştirmek zorunda olduğunun düzenlendiği, malların tesliminden sonra sarı boyanın çok kısa süre içinde silindiği ve istenilen örtme gücüne sahip ... ayıplı malı verilen süre içinde yenisiyle değiştirmesi gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, edimini gereğince ifa etmediği tespit ...

Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının ayrı ayrı üç yerinde geçici kabul itibar tarihi 30.06.2006 tarihi yazılmış olup bu işin teslim tarihidir.

... 2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1 ... cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye ...

... ruhsat fotokopileri, araç şoförlerine ait listenin sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği, Aynı Şartname’nin 6.22’nci maddesinde ise personel taşıma hizmetlerinde kullanılacak ... idareye sunulmasının istenemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yapım İşine ait sözleşme ile, 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yurt inşaatı yapımı kararlaştırılmıştır. Dosya kapsamından davalının da edimlerini sözleşme gereği ve tam olarak yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

...teknisyeni çalıştırıldığına dair bir belge gönderilmediği gibi elektrik teknisyeni yerine alt yüklenici … İnş. ...personel ve idarenin kontrol mühendislerinin nezaretinde yapılmış, idarece kabul edilerek teslim alınmış ve hizmete sunulmuş olduğu anlaşıldığından mevzuata aykırılık olmadığı...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Aydın İli” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 29.12.2020 Saat: 10:00 ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Nasuh AKAR Mah.

...gaz basınç göstergeleri olmak üzere yerel gaz firmasının istediği gerek ve şartların yerine getirilerek, brülör bağlantılarına kadar olan doğalgaz bağlantılarının çekilmesi... Teknik Tarifi: Proje ve şartnamelere uygun olarak, sistem eksiksiz, Testleri yapılmış ve çalışır halde teslim edilecektir.