...oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş...

...tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, sözleşme bedelinde değişikliğe neden olmamak kaydıyla, işin sözleşmede... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ...

… (4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır.

...Yolun Uzatılması” işinde; taş malzeme ve kazı nakliye bedeli ile ilgili olarak yüklenici il idare arasında oluşan... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ...

... işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınmasının icap ettiği, İşe ait sözleşmenin anahtar ... böyle bir değerlendirmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme esasına aykırı olduğu, Ayrıca teknik konularda, ilgili ...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ... .Yapım İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki artışın ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurulumuz...

... gazinosu, wc ve saha temizliği işletmeciliği olarak, işletilecek toplam alanın ise 120 hektar olarak belirlendiği; davacı şirket tarafından ... kısıtlanması nedeniyle uğradıkları gelir kaybının kira bedelinden düşülmesinin istendiği; 05.11.2008 tarihli dilekçeyle de ... taahhüdünden vazgeçme ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeme kapsamında ...

...gerektiğini, bu sebeple sözleşmenin götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır...

...kalemleri için öngörülen bedelin üzerinde bir harcama yapıldığı, davacının toplam 590 gün idareye sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er $ olmak üzere toplam 548.330 $’ın diğer...