...alanı olan 2 adet olmak üzere toplam 4 adet temin edileceği açıklandığı, isteklilerin belirtilen şartlarda iklimlendirme odası imalat bedellerini tekliflerine yansıtmalarının mümkün olduğu, bu itibarla 7 m2 deney alanı olan 2 adet, 14 m2 deney alanı olan 2 adet iklimlendirme odası imalatının sözleşme bedeli dahilinde yapılması gerektiği...

...havalarda çalışamadığı gerekçesi ile 20 gün olmak üzere toplam 58 gün süre uzatımı verilmesi gerekir iken süre uzatımı... ...teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale... İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1.

İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. ...yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine... Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

... çalışmanın mümkün olmadığı bilindiği için sözleşme toplam süresinin çalışılabilir süreye uyarlanması suretiyle yine ... ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan işin bedeli, sözleşmede yer alan bölgede yapılmış iş gibi gösterilerek müvekkile ... çalışanların iş sahasına alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini, öncelikle muarazanın ...

...sürücü maliyeti için 786.495,36 TL, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti için 66.240,00 TL, sözleşme genel giderleri için 156.622,28 TL öngörüldüğü, isteklinin yüklenici karı ve diğer giderler için 669.050,70 TL bedel belirlediği, isteklinin toplam teklif bedelinin 9.995.040,00 TL olduğu görülmüştür.

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi 2 nci fıkrasında; “… Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini hangi iş kalemlerini yaparak harcayacağını...

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ç) Pn:  İlk... ...işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenerek ihale...

...Şekilde Kontrol Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri Sözleşme bedeli 65.890.000,00 TL olan ihale (1. ihale) ile sözleşme bedeli 30.000.000,00 TL olan (2.ihale) E.Ü. ...ve halen görevde olan 3 mimar ve 75 mühendis olmak üzere toplam 78 adet kontrol mühendisliği görevini yürütebilecek...

...dâhil tüm demir-çelik aksam söküm imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olduğu, buna rağmen uygulamada çatılarda demir... ...dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden imzalanmaktadır. ...yükleniciye anahtar teslimi götürü bedel olarak tespit edilen sözleşme ücretinin üzerinde ödemede bulunulması nedeniyle...