Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir.

...fiyat üzerinden ödendiği görülmüştür. ...hesabına yatırıldığını ifade etmişlerdir.

...cezasının kesilmediği görülmüştür. ...sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin...

...verildiği … YTL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2.

ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

...istenemeyeceğinin anlaşılmasına, götürü bedelli işlerde hakedilen imalât... ...bedelinin alınmaması halinde taşeronun işe devam etmesinin beklenilemeyeceği...

Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. maddede de belirtildiği gibi anahtar teslimi götürü bedellidir.

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti.

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir.