... 8.1 maddesinde sözleşme ekinden sayılan YİGŞ, idari şartname, sözleşme tasarısı, uygulama projesi, mahal listesi, özel teknik şartname ve genel teknik şartnamenin sözleşme ile ... bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici ...

...yapılamaz.” 31/08/2013 tarih ve 28571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve ihale tarihinde yürürlükte bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların; “Uygulama esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; “Bu Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat...

Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir. (Yüksek Fen Kurulunun 28.04.2021 tarih ve 2021/94 sayılı kararı) İdarenin sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 24/08/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 27/09/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YİİUY)’nin: “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı...

...malzemeyi miat süresi içerisinde kullanmamasından dolayı şartsız ve koşulsuz olarak yükleniciden yenisi ile değiştirmesini talep etmesinin teklif aşamasında istekliler açısından sağlıklı teklif oluşturma hususunda engel olduğu, bununla birlikte yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında yükleniciye...

Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından yüklenici firma ile ortak imzalanan ve MSB.507 pozundan yararlanılarak oluşturulan yeni fiyat analizinden yararlanıldığını, kule vinç ile ilgili maliyetlerin bu birim fiyata dahil edildiğini, konut sayısının 532'ye çıktığı iddiasını kabul...

... yargılamasının yasal dayanağı olan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun getirildiğini, Uygulamada bu iki değişikliğin kamu yönetimi ve kamu hukuk uzmanlarınca kamu yönetim sisteminde ... başkanının, yeni kamu mali yönetim sisteminde üst yönetici olarak tanımlanarak (5018 sayılı Kanun Madde 11) mali süreçlerinin dışına çıkarılması, daha farklı bir konumda rol ...

...arası için sözleşmede kararlaştırılan günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden... ...kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016...

Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel... ...amacıyla eser sözleşmesi imzalandığını, iş bitim tarihi 31.09.2007 tarihine kadar olan uygulama sürecinde işe başlayan davacının, idarece ihalesi yapılan işin projesi ile...