...tespit yaptırıldığını, alınan bilirkişi raporunda iki imalât arasındaki... maddesi uyarınca idarenin sorumlu olmadığını, hafriyat giderlerinin... ...tahkikat sırasında alınan bilirkişi raporunu düzenleyen heyette yer alan...

...taşınmazın mülkiyetinin ihtilaflı olup olmadığını araştırarak ihaleye... ...yatırılmadığı halde, bilirkişi raporu da gözetilerek, dava tarihine... ...karar verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı...

...hesaplamanın Yargıtay denetimine elverişli olmadığı belirtilerek HMK 281/3.... ...ekleri dikkate alınarak davalının bilirkişi raporuna yaptığı teknik... ...itiraz hükümleri dikkate alınarak raporun hazırlandığı, metraj ve birim...

...savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını, aksine kontrol firmasının... ...yapılması talebinin reddi ile alınan bilirkişi raporuna göre ihale kapsamı... ...sırasında mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise taraflar arasındaki sözleşmenin...

...şirketin yaptığı işin şartnameye uygun olmadığından bahisle 16/12/2011 tarihinde... ...tanzim edilen raporun yetersiz olduğu, bilirkişi incelemesi yaptırılması...

...olduğu halde çalışmasına hiçbir engel olmadığı halde çalışmaları durdurduğunu... ...kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde...

...olduğu halde çalışmasına hiçbir engel olmadığı halde çalışmaları durdurduğunu... ...kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde...

...taşıdıkları, belgeli herhangi bir sahtecilik olmadığı tespitlerinin yapıldığı...

...hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici kabul eksiklikleri... ...olmasına rağmen hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bu talepler...

...Mahkeme tarafından hazırlattırılan Bilirkişi Raporuyla, İşin, 29... ...girdilerinde beklenmeyen fiyat artışlarının olmadığı, anılan dönemde gerçekleşen... ...verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin...