...yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... ...İnşaatı İşi” ne ilişkin hakediş belgesinde sözleşme eki birim fiyat... İşe ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı  “b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkân verecek süre dikkate... ...kendisinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ...

Palplanş yapımı idarenin onayına bağlıdır. ...kaynakların etkili, göre ekonomik ve verimli kullanılması ilkesinin doğal bir sonucu... İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.

...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m... ...olmayıp kamu yararına uygun olarak kullanılması gerektiği tartışmasızdır... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...aktarılan mevzuat hükümlerinden; yapım işleri ihalelerinde ihale onay... ...belirlenmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir. ...kesilmiş küp şeklindeki taşların kullanılması ve yol düzenlemesinin...

...süresinde teslim edilmediğinden bahisle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği... ...Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmiştir.

...Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemine ait birim fiyat tarifi, fore... ...başlıklı 4’üncü maddesinde; “Yapım Şartları: İdarece onanmış...

...taraflarca anlaşılamamasına binaen Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki...

...3921-2469 Sokak Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında... ...yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Hizmet Binası Yapım İşi”nde, kazı imalatında... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden...