...Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15/09/2010 tarihinde gerçekleştirilen X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket ile idare arasında 18/10/2010 tarihinde sözleşme imzalandığı, işin yer tesliminin 21/10/2010 tarihinde yapıldığı, sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 03/03/2012 olarak tespit edilmesine rağmen davacı şirketin...

...fıkrası hükmüne göre, anahtar teslimi olarak ihale edilen iş kapsamında tesisin işleyişi için mutlak gereklilik arz eden asansör imalatının yer almamasının fen ve sanat kuralları ile bağdaşmayacağına, ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi veYapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi...

...bedel sözleşmeye bağlanan “Göl Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucu oluşturulacak yeni birim fiyatların tespiti hususunda taraflarca anlaşılamamasına binaen Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasına istinaden bahse konu birim fiyatların Kurulumuzca...

...kullanılmayacağını yüklenicinin bilmesi gerektiği, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmakla yükümlü olduğu, pissu ve yağmur suyu... 1-Yapım İşleri Genel şartnamesi, 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme tasarısı, 4-Uygulama projesi, 5-Mahal listesi,  

...diğer şartları incelemiş, iş yerini görmüş ve özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın imalatı için fenne ve hayatın doğal akışı gereği yapılması icap eden mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işler sözleşme...

Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusuna göre değerlendirme yapılabilir.

Ancak, Rapora konu edilen yapım işinde; iş programlarında gösterilen aylık ödenek dilimlerinin; imalatın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, o aylara ait fiyat farkına esas An değeri olarak kabul...

...projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp davalı iş sahibince verildiği ve bunun sonucu olarak işin yapım ve teslim süresinin uzaması nedeniyle sabit birim fiyat uygulanması nedeniyle sözleşmenin 14.2.

A.Ş.’ ye … İkmal İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji Müdürlüğünden alınan 05.09.2013 tarih ve 6580 sayılı rapora istinaden arazinin toprak yapısı, topografik...

Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi sırasında, durdurulan 40 günlük sürenin hangi tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin tespit edileceği hakkında ilgi yazınızla Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmiştir.