...tarafından dikkate alınır.” hükmüne göre proje değişikliği hasıl olduğunda, Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesindeki usul ve esaslara göre, ihaleye esas proje üzerinden yapımından vazgeçilen imalatlar ile sonradan yapımına gerek duyulan yeni iş kalemlerinin fiyatlarının...

Dairesi kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır.

...belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü: Dava; Bingöl-Genç Sulaması ve Kamulaştırma Planlarının Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı ihalesi üzerinde kalan davacının, sözleşmeyi imzaladığı halde taahhüdünü kanun...

...Davacının sermayesinin tamamına sahip olduğu şirket tarafından yüklenilen yapım işi için gerekli izin, proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmaksızın söz konusu iş ihale edildiğinden, işin aksamasında idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğu, öte yandan işin sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması neticesinde...

ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği hususunda taraflar arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili Kurulumuzun görüşü talep edilmektedir.

Yukarıda yer verilen yazı içeriği ekinde bulunan “Sakarya İli Genelinde Muhtelif Bölgelerde Bulunan Drenaj Kanallarının Bakım ve Onarımı Yapım işi; iş kalemleri birim fiyat analizleri” analiz formatı içerisinde analiz girdilerine yer verildiği fakat, yukarıda açıklandığı üzere “sıralı analiz girdileri...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin son fıkrasında; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerektiği düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeler ve Yargıtay uygulamalarından önce somut olayın gelişiminden sözetmek gerekirse; Manisa Valiliği Merkez Efendi Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı Hastane Baştabipliği tarafından ihaleye çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık İnş.

...Binası ve Açık Spor Sahalarının yapım işine ait uygulama projelerinde gösterilen inşaat işlerinin özel teknik şartnamede anlatıldığı şekilde, verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işi” olarak tanımlanmaktadır...

Diğer taraftan, davacı belediye tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması amacıyla bildirimlerde bulunulduğu, son olarak 10 gün süreli ihtar yazısının da gönderildiği, buna rağmen işin süresinde tamamlanmadığının belirtildiği görülmekle birlikte dosyada yer alan söz konusu...