Önemli teklif bileşeni belirlenmesi noktasında idarelerin takdir hakkı olmakla birlikte, belirleme yapılmaması istekli açıklamalarının sağlıklı denetlenmesine engel olacağı, önemli teklif bileşeni belirlenmeden açıklama istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı hizmet alımı , önemli teklif bileşeni , takdir hakkı , Yapım işi

Belge tutarının, “9.477.551,02 TL” olduğu, belgenin “Tufanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.

...yer alsa bile hüküm icra edemeyeceği, Malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar dışında, işin yerine getirilmesi için gerekli görülen bütün hizmet yolları ve bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderlerinin...

Bu hükümlere göre; söz konusu işin birim fiyat sözleşmeye bağlandığı, bu tür sözleşmelerde, birim fiyat teklif cetvelinde ... alındığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin, yapım şartlarının belirlendiği birim fiyat tariflerinin önemi ortaya çıkmakta olup, söz ...

Bu hükümlere göre; söz konusu işin birim fiyat sözleşmeye bağlandığı, bu tür sözleşmelerde, birim fiyat teklif cetvelinde ... alındığı dikkate alındığında, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin, yapım şartlarının belirlendiği birim fiyat tariflerinin önemi ortaya çıkmakta olup, söz ...

İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme...

Anılan maddede, 4734 sayılı Kanun'a ve bu Kanun kapsamında çıkarılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'ne bir atıf yapılmadığı gibi işin yönetilmesi ve denetlenmesi sonucunda alınan belgeler teknik ve mesleki yeterliğe ilişkin olarak sunulabilecek belgeler arasında sayılmamıştır.

...dolayısıyla Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmesi gereği 1 Aralık-1 Nisan günleri arasında ihale konusu işin yapımına ara verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren işi tamamlama süresinin bulunduğu anlaşılmaktadır.