Taraflar arasında düzenlenen 1.9.2005 tarihli sözleşme ile davacı, doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Bu haliyle davacının edimlerini ifa ettiği, eksik ve kusur bulunmadığı, işin geçici kabule hazır olduğu anlaşılmaktadır.

Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için öngörülen baret imalatının birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idaresi arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

Ancak hem danışman firmaya hem de yapım işinin yüklenicisine, ortaya çıkan zararın tazmini için idare tarafından genel hükümler uyarınca rücu yoluna gidilerek sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğunun yerine getirilmesi sağlanabilir.

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.”,

.) işin süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu ... ilişiksiz belgesi alınması gerektiği, dava dosyasında bu belgeler bulunmamakla birlikte işin tasfiyesine karar verildiği göz önünde tutulduğunda, kesin teminatın iadesinin hakkaniyete ...

...gereken sahada başka yüklenicilere de yer teslimi yaparak işin başlamasını ve yapımını engellediği, sözleşmenin feshine karşı Afyon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı, söz konusu davada dinlenen tanık beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin payı olduğunun tespit edildiği...

Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Yapımı işinde aynı imalat için 14.06.2007 tarihinde puantajla tespit edilen analizlerin esas alınması gerektiği belirtilmektedir. Kısım Dere, Yağmursuyu, Atıksu Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Yapımı işindeki yeni birim fiyat puantaj tespit tutanağında “…

...Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde: “a) Ön veya kesin proje üzerinden veya proje yapımı ile uygulamanın birlikte yapılarak sözleşmeye bağlandığı işlerde işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek ilgili koruma kurulunun onayını almak kaydı ile yapılmasını istediği, ancak...