maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır.

hükmü, Mamak Eserkent Sosyal Konutları Tadilatı Yapım İşi, Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi “Isıtma tesisatı” başlıklı 8.2. vb) temin edilerek montajının yapılması işleri yapılarak eksiksiz teslim edilecektir.” “

maddesinde yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği... Yapım İşi”nde; Kiremit, Mahya, Tuğla, Harman Tuğla, Moloz Taş, Yonu Taşı, Kırma Taş...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

06.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 günlük... maddesi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı hakkında Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne atıfta bulunmuştur.

...olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif... Mahalleleri cadde ve sokaklarda tretuvar yapımı ve onarımı işi” .. Mahalleleri cadde ve sokaklarda tretuvar yapımı ve onarımı işi” ..

...imalat bedelinin dört kat olarak hesaplanması gerektiği, Yangın merdiveni imalatının “Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması” iş kaleminden olması, birim fiyatının ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin (YİGŞ) 22 nci maddesinde belirlenen usul ve esaslara göre taraflarınca idare ile birlikte belirlenmesi...

Yer Teslim Tarihinden İtibaren 240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşlerin Denetimi” başlıklı 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş...