...başladığı, yurt dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında... ...11.09.2007 tarihli dilekçeler ile 120 günlük cezasız ek süre talebinin davalı Karayolları...

...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... ...halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş...

...20019 sayılı yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat duvarı imalatının... ...idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar.

...net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir. ...İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’inci...

Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine...

...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat ruhsatında gecikme, ..

Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...ve Temiz Su Hatları Altyapı Oluşturulması Yapım İşi” ihalesinde davacının değerlendirme... ...sonucu olarak hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği ve söz konusu kararın 03/07...

) içme suyu inşaatının yapımı konusunda 08.07.2013 tarihli sözleşme... ...yararının olması, kamu kurumlarından kaynaklanan gecikmelerden dolayı ek sürenin verilmesi de...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü...