İşbu karara karşı davalı vekili süresinde temyiz kanun yoluna başvurmuştur.

maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ...

...Feshi” başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,06...

...2023 olduğu, ihale tarihi itibariyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin tahakkuk süresinin bitmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10.6’ncı maddesi gereğince ihaleye...

Yüklenici, işi süresinde veya belli dönemler halinde tekrarlanmak suretiyle ifa edilen sürekli nitelikteki...

Mühendislik tarafından bağlantıların tavsiye edilen 112 günlük uzun teslim süresi dikkate alındığında, değişimin yaklaşık 4 ay süreceği, anılan parçaların...

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2.

...kuruluşunun, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil edeceği, kıdem tazminatı...

İşin yer tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 01/10/2021 olduğu, 01/10/2021 tarihli Olur...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,