...gün ek süre verilmesi yönündeki yazıda, verilen ek sürenin sözleşme süresinin bitimi tarihinden başlayacağı yönünde herhangi bir ibareye yer verilmediği ve buna yönelik davacıya başka bir bildirimde de bulunulmadığı, ayrıca söz konusu Düzenleyici Kurul kararının dava konusu yasaklama işleminden önce yayımlandığı görülmektedir.

...bahisle sözleşmesinin feshedilmesine bağlı olarak verilen yasaklama kararına ilişkin olduğu, oysa dava konusu uyuşmazlığın iş bitim tarihi itibarıyla işin tamamlanmaması nedeniyle yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesinden kaynaklandığı dolayısıyla dava...

...bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı Kanun’un 25.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. ...başlanacağının kararlaştırıldığı, iş bitirme süresinin doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği, bu süre...

... ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda ... bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır. 

...verildiğinin davalı idare tarafından belirtildiği, olur tarihi belli olmadığınından yasaklamanın hukuka aykırı olduğu, idarenin … tarihli ve … sayılı ihtar yazısının... ...olmayacağı, ihtar yazısında tüm somut eksikliklerin ortaya konulduğu, sözleşmenin süresi içerisinde 27/12/2011 tarihli yazı ile feshedildiği, iki uzman ve … Üniveristesi...

... üretiminin durdurulduğunun Türk Kardiyoloji Derneği'nce bildirildiği, mal teslim süresi zarfında Türkiye'de veya dünyada üretiminin bulunup bulunmadığının, dünyada üretimi ... 039;de ve Kamu İhale Bülteni'nde yayımlanarak ilan edilmesi karşısında, verilen yasaklama kararının davacı şirketin ticari itibarını zedeleyeceği ve güvenirliğini azaltacağı ...

...açılmış bir dava bulunmadığı hususları dikkate alındığında davacı şirketin bu iddialarına itibar edilmediği, Dava konusu yasaklama işleminin sebebinin davacı şirketin nitelikleri belirtilen kalitede kömürü süresi içinde davalı idareye teslim etmemiş olması olduğu, bu bağlamda davalı idare tarafından davacı şirketin redde giren ürünleri...

...yerine getirmeme” fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde; i- 4734 sayılı Kanunun... ...kontrolünde görevli olan kontrol teşkilatının 29.01.2023 tarihli tutanağına istinaden işin süresi olan 5 günlük süre içerisinde süsleme alanlarındaki tavan süslemeleri sayısının...

...tarafından yasaklama kararı verilebileceği, nitekim 13/02/2013 tarihinde Bakanlık tarafından yasaklama kararı alınarak 27/02/2013 tarih ve 28572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığının... ...malzemelerin ilk teslim tarihi gelmeden sözleşme feshedildiğinden ifanın gereği gibi ve süresinde yapılmadığından bahsedilemeyeceği, 4735 sayılı Kanun’un 25.