...quot; fiil ve davranışında bulunduğu, bu durumun ise mevzuat hükümleri uyarınca ihaleden yasaklama kararı verilmesini gerektirecek bir eylem olduğu, dolayısıyla dava konusu işlemde... İdari Dava Dairesi'nce; davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede üç kalem malzemeden iki kaleminin süresinde teslim edildiği, ihtiyaç listesinin 6.

...olmamak üzere iki yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği anlaşılmaktadır. ...yapılan başvurular neticesinde, şirkete toplamda yedi defa daha ek süre verilerek işin süresinin 742 gün uzatıldığı, ancak verilen ek sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen...

...projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir... ...2012 tarihinde dolduğu, gecikmeye mahal vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak davacının...

... Müdürlüğüne bildirim yapıldığı, bu işleme karşı yapılan şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesi sonrasında yapılan itirazen şikâyet başvurusu ... sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında yasaklama yaptırımı uygulanacağının açıkça düzenlendiği, ancak anılan Kanun’un 17 ...

...değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği; anılan cevap üzerine idare tarafından davacı şirketin geçici teminatı gelir kaydedilerek yasaklama işlemi tesis edildiği, davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu işlemle ileri sürülen...

...imzalanması için öngörülen 10 günlük sürenin 22/07/2013 tarihinde dolduğu ve davacının süresi içinde gereken belgeleri sunmadığı, yasal süre geçtikten sonra sözleşme imzalanmasının... ...kaydı ve ticaret sicil belgesi sunulması sebebiyle 1 yıl süreli olarak kamu ihalelerinden yasaklama işleminin tesis edilmesinin yasa maddelerine ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek...

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 58. ...dare Mahkemesi'nin 04.12.2013 tarih ve E:2013/637, K:2013/1904 sayılı kararının; yasaklama kararının yetkisiz bir kurum tarafından verildiği, iş yerinde çıkan yangının...

...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak... ...ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir..”

...yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

...30/09/2021 tarihinde davacı tarafından öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden şikâyet süresinin bu tarihten itibaren hesaplanması gerektiği, bu nedenle davacının başvurusunun...