Dairesinin 14.11.2022 tarih ve Esas No:2022/1775, Karar No:2022/4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklı ise, firma hakkında yasaklılık kararı alınmasının mümkün olmadığı.

nolu kararı) Sözleşme sürecinde yüklenicinin kusurlu olduğu düşüncesiyle sözleşmenin feshedilmesi ve ilgili hakkında yasaklılık kararı verilmesi neticesinde, yasaklılık kararının idare mahkemesi tarafından kaldırılmış olmasının yüklenici kusurunu ortadan kaldırmayacağı.

İsteklinin sosyal güvenlik prim ve vergi borcu bulunması nedeniyle sözleşme imzalayamaması halinde hakkında yasaklılık kararı verilemeyeceği.

2019/61) İdarece süre uzatımı verilmesine rağmen iş bitirilmediği için sözleşme feshedilerek şirketin %51 oranında ortağı hakkında yasaklama kararı verilmişse de, ortak idarece verilen ek sürenin bitiminden önce şirketteki hissesinin tamamını devrettiğinden ortak hakkında verilen yasaklılık kararı hukuka aykırıdır.

2014/2999) Yapılan işlerin yerinde kontrol edilerek eksikler ve imalat hatalarının tutanaklarla kayıt altına alınması ve verilen sürelerde bu eksikliklerin giderilmemesi sonucunda yasaklılık kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...davacı şirketçe taahhüdün süresinde sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği yeterince araştırılmadan yasaklılık kararına karşı açılan davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

maddesinde belirtilen alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan (2 yıl) yasaklılık kararı verilmesi fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından ölçülülük ilkesine uygun değildir.

Bakanlığın yasaklılık kararı vereceği hallerde açık bir yetki devri yapılmadan, bakan yerine müsteşar veya başka birinin yasaklama kararına ilişkin belgeyi imzalaması mümkün değildir. olur , yasaklama kararı , yasaklılık , yetki devri , yetkili makam

en az 10 günlük ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklılık kararı

K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..