ihale dokümanı , kit ve sarf malzemesi , miatlı ürünler , yenisi ile değiştirilmesi

...iddiasıyla sonradan Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağına ile değiştirilmesi yukarda belirilen mevzuat hükümleri karşında... İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir.

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...dilimlerinin mevzuata aykırı olarak geçmişe yönelik olarak değiştirilmesi ve fiyat farkının yeni ödenek dilimleri esas...

Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. ...üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçtikten sonra iş programının değiştirilmesi ve yapılan değişikliğin daha önceki hakedişlerde...

Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. ...söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi, işin 350 gün içinde bitirilemediği durumda...

İdare tarafından söz konusu boyalar yol çizgilerinde kullanıldıktan sonra sarı boyanın örtme gücünün Teknik Şartname'de aranılan %90 oranını sağlamadığından bahisle yenisiyle değiştirilmesi talep edilmiştir.

...olarak iş programının revize edilmesi hususunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara...

Müdürlüğünce ödenmesi için Genel Müdürlüğe gönderilen işe ilişkin … tarih ve … nolu, … ...Ekim ayları için yukarıda yer verilen ödenek tutarlarının değiştirilmesi ve iş programında Genel Müdürlük oluru olmadan...

... şirketten redde giren kömürlerin fabrika sahasından çekilerek yenisinin getirilmesinin istendiği, her ne kadar davacı şirket tarafından ... nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının değiştirilmesinin istenildiği, ancak müracaatlarının usulsüz olarak ... içinde eksik kalan ürünün teslimi istenilmiş ise de, verilen süre içerisinde davacı şirket tarafından sözleşmeye uygun ...