...tutanağının taraflarınca “mevcut binaların işe başlanılmasına engel teşkil ettiğine” ilişkin ihtirazı kayıtla imzalandığı, “İşe başlama tutanağı” ile “İş yeri teslim tutanağı” tarihleri arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek son iş bitim tarihinin belirlenmesi  gerektiği yönündedir...

...nicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların topla... Hükümleri yer almaktadır. anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22

...dayalı olarak açıklama sunulmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...belirtilmek suretiyle her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı ve tutanağın ekinde meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmadığı...

İdarenin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, sözleşmesinde... , Hükümleri yer almaktadır. Hükümleri yer almaktadır.

...70 iş günü olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin... ...nolu dosyasında işin 110 gün gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55...