...ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya...
yer teslimi - Arama Sonuçları
… Devamı
...özel şart olarak Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme makinasının istendiği, yüklenicinin bu makinayı yurt dışından temin ederek iş başında bulundurduğu, işin yer teslimi ile birlikte bahse konu iş kaleminin yapılmaya başlandığı, Ancak, idaresince bir proje değişikliğine gidilerek, 22 ve 24 nolu şaftlar arasında ızgara kanallarının...
...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan...
... ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve ... gecikilen süre kadar uzatılır” denilerek “ödenek yetersizliğinin” işin/taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden biri ...
...yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan...
... bilgi, belgeler incelendiğinde; Anlaşmazlığın, yüklenicinin karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel kısmında yer alan, şehir merkezi üst kat, Akarca ve Sığacık terfi ... şartname ve imalat tanımları adı altında düzenlenen belgede tarif ve açıklamalarına yer verilen dikey milli pompaların yapılacağını belirtmesi üzerine oluştuğu anlaşılmaktadır ...
Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/237 Esas sayılı dosyasında inşaatın yapılacağı alanın SSK ile Maliye Hazinesi arasında ihtilaflı olup, tapu iptâl ve tescil isteminde bulunulduğu ve davanın ihale ve sözleşme tarihinde derdest olduğu halde, ihaleye çıkartıldığı, yer teslimi yapılmasına karşın, Manisa 2.
Söz konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı...
İdarenin sorumluluklarını yerine getirmeden, sadece yükleniciden sorumlulukları yerine getirmesini beklemek bu ilkeye ters olacağı gibi, örneğin, yer teslimini yapmayan bir idarenin sözleşmeden kaynaklı olarak yüklenicinin kesin teminatına el koyması da yine bu ilkeye aykırı olacaktır.
''Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi İnşaatı'' işinin ilk sözleşmesinin 16.03.2017 tarihinde imzalandığı ve 22.03.2017 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak çalışmalara başlanıldığı, işin fiziki gerçekleşmesinin % 98 seviyesinde iken Kamu İhale Kurumunun düzeltici işlem tesis edilmesi kararıyla ilk yüklenici...