maddesinde, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri...

L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu...

...programının belirlendiğini, işyerinin davacıya teslim edildiğini, davacının sözleşme hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve çeşitli tarihlerdeki bildirimler ile davacının işe başlamasının istendiğini, iş...

İdare tarafından gönderilen başvuru yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin 02/08/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 200 gün ve iş bitim tarihinin 17/02/2022 olduğu, %1,28’lik iş artışı yapıldığı ve iş artışına bağlı...

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir.

İdaresince gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin yer tesliminin 15/01/2020 tarihinde yapıldığı, 13/03/2020 tarihinde işe ait ruhsat alınamadığından işin idaresince durdurulduğu, 03/11/2020 tarihinde yüklenicinin işe yeniden...

6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ( …

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ 123.

... ilişkin ifadede belirtilen iki tarih arasında çalışılamamasından kastedilenin, işyeri teslimi ile havanın fen noktasından çalışılamayan süre arasındaki zaman diliminin anlaşılması gerektiği ... devresinde bir gecikmeden söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, gecikilen sürenin işyeri teslim tarihinden, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresinin başlangıç tarihi ...

... dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin 30/04/2021 tarihinde imzalanıp yer tesliminin 07/05/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün ... bildirdiği, Yüklenicinin 09/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareye, 17/11/2021 tarihli yazısında yer alan görüş ve önerilerini tekraren bildirdiği ve 13/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareden ...