Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır.

Davalı iş sahibi 14.03.2014 gün; 2293 yevmiye numaralı Kırşehir 3. Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır.

Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir.

Dairesi'nin 31.03.2016 gün 2013/1113 Esas 2016/923 Karar sayılı ilamıyla onandığı anlaşılmıştır.

...gerçekleşmesinin mümkün olmadığının davacı şirket tarafından da (ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi suretiyle) teyit edilmesi karşısında malın kontrolünün...

...bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak...

...tarihinde 30 gün süre uzatımı verildiği, İş artışı nedeniyle 22/04/2021 tarihinde 20 gün süre uzatımı verildiği, Proje değişikliği nedeniyle 04/05/2021–20/08/2021 tarihleri...

Söz konusu personelin tüm ay boyunca istihdam edilmesi ve SGK primlerinin aylık 30 gün üzerinden yatırılması gerekmektedir.

...önce tespit edilen yaklaşık maliyetin geçerliliğini kaybettiği ve sonrasında herhangi bir güncelleme yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve firmalarının teklifinin...

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2.