...görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...uyuşmazlığı hakkındaki Yüksek Fen Kurulu kararını beklemeden idare tarafından tespit...

...ayrı olmak üzere 3 adet 6 satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, SMMM … 039;nın Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikayet başvurusunda... ...ve … sayılı kararı ile başvurunun reddine karar verilmiştir.

...gün süre uzatımı verildiği, süre uzatım kararlarının yükleniciye tebliğ edilerek revize... ...oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında...

KARAR: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel... ...sayılı Kurul kararı ile 1- Kamu İhale Kurulunun 18.10.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1334... ...olduğunun davalı idarece tanzim edilen ön inceleme tutanağıyla da tespit edildiği hususları birlikte...

...Sözleşmeleri Kanunu uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 (bir) yıl süreyle... ...imzalandığı, 10/02/2010 tarihinde geçici kabul tutanağının onaylandığı,1. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 8.

...Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile; “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesinde... Şube Müd.)’den müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ilişkin fiyatların tespitinde; a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş...

26.10 2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye çıkma yetkisi verilen Genel... 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 01.02.2011 tarih ve 32848 sayılı kararı)  

...uyarınca 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinden yasaklanmasına... Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ...deleri gereği alınan yasaklama kararının Yönetim Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2918...

TL için ilişik kalmadığına, karar verilmiştir. tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile İdari ve Mali İşler... tarihli Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda ...