Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun ... Kanun hükmünde yer alan borçlar ifadesinin, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlar ile yüklenicinin kusurundan kaynaklanan hatalardan dolayı idarenin kusuru bulunmamasına rağmen idareye ...

...oranının, ilgili şartnamede belirtilen 20 mg/m2 değerinin üzerinde olduğu, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m2 değerine çıkarıldığı, yüklenici tarafından hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay tarihine kadar tankın...

Yüklenicinin yaptığı işlerde, kabul tarihine kadar geçen zaman içinde, herhangi bir aksaklık görüldüğü takdirde, bu aksaklıklar yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilip onarılmakla birlikte idare, işin niteliğine göre, aksaklığı tespit edilen bu gibi  işlerin kabul işlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir.

III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “.. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.” “

...tarafından ihaleye çıkarılan ve 2009 yılından itibaren aynı yüklenicinin taahhüdü altında yapılmış inşaatların şantiye sınırlarında kalmakta olduğu ve söz konusu inşaatların gerçekleştirilmesi dışında bir amaç için kullanılmadığı kanaatine varıldığından (kaldı ki hurdalık alan olarak tahsis edildiği belirtilen yerin yüklenicinin başka...

Yukarıda belirtilen tespitler muvacehesinde; Daire Kararında öncelikli olarak mücbir sebep olarak ileri sürülen yangın olayının yüklenicinin kusurundan ileri gelmesi nedeniyle yangın gerekçeli mücbir sebep talebinin kabul edilmemesi gerektiği değerlendirmesi yapılmış ve bu durum itfaiye ve sigorta şirketi (…

Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

... kabul eksikliklerinin giderilmemesi nedeniyle yükleniciye uygulanacak ceza miktarının az yukarıda belirtilen Şartnamenin 41/5-b maddesi uyarınca hesaplama yapılması için ek rapor almak ... değerlendirerek mahsup yapılmaksızın 20.000,00 TL'lik hüküm kurmak, asıl davada davacı yüklenicinin fiyat farkı talebi reddedildiğinden davalı iş sahibi yararına vekalet ücretine hükmetmekten ...

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihrazat olarak sarf etmek zorundadır.

Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş başında bulundurmadığı takdirde; Şantiye şefi Mimar İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06...