masraf ve işlemler Yüklenici tarafından ödenecek, takip edilip sonlandırılacaktır.  III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre“...

...talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle...

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

... dokümanların içeriğinde sözleşme bedeline hangi imalâtların dâhil olup olmadığı veya yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde yer alan hususlar dışında başkaca bilgilerin ... ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderlerinin yükleniciye ait olduğu, Hususları açıktır.

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; 1- (Mesleki Ünvan) için TL/Gün 1 İnşaat Mühendisi 500 Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.

maddesinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında ... gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. hükmü bulunmaktadır.

III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “Altınpark Yüzme ... yerine getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği engelini yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceği, geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap ...

İdari şartname ve sözleşmenin yukarıya alınan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Her ne kadar idare mahkemesi kararı ile davacının ihaleden men kararının yerinde olmadığı tespit edilmiş ise de, kararın içeriği ve gerekçesi dikkate alındığında, yukarıda belirtilmiş olan davacı yüklenicinin kusurunu ortadan kaldırmamaktadır.

İdari şartname ve sözleşmenin yukarıya alınan hükümlerinden de anlaşılacağı üzere süre uzatımı verilebilmesi için, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.