...ARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; Davacının temyiz isteminin kabulüne; Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik istina... 2023/685) Yüklenici tarafından farklı bir malzemenin teslim edilebileceği yönünde idareye teklifte...

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir.

Yukarıda belirtilen maddelerin yapılmamasından dolayı okul eğitim ve öğretime açılamaz.” şeklindeki ... YİGŞ)’nin 41 inci maddesi uyarınca eksikliklerin namı hesabına yaptırılacağının yükleniciye bildirildiği, elektrik işleri yapı denetim görevlisinin 28/09/2021 tarihli raporunda ...

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre; yüklenici tespit edilen eksiklikleri gidermediği takdirde ... belirlenen süre içinde işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu işleri, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanundaki usullerden biri ile yaptırabilir. ...

Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir.

(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

hükmü gereği sözleşmenin fesih edileceğinin bildirildiği, Yüklenicinin 13/09/2021 tarihli dilekçe ile iş artışı ve revize proje teslimi ile ilgili geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesini ve cezalı çalışma süresinden çıkarılmasını talep ettiği, ayrıca 22/09/2021 tarihli dilekçe ile işin süresinin bittiği...

... dan sunulan iş deneyim belgesinin esaslı unsurunun B-III grubu olarak belirlendiği, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ışığında bir işin B-II veya B-III grubuna uygun olarak ... sona (temelden çatıya) bir yapı inşaatına ilişkin olmadığı bu durumda söz konusu alt yüklenici iş bitirme belgesinin esaslı unsur belirlenmemek suretiyle yeniden düzenlenmesi hususunun ...

Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir.